Договор на монтаж и поставку оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования — образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье.

Договор на монтаж и поставку оборудования образец.doc

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

• гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
• условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
• цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
• требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
3. Срок устранения недостатков после их выявления.
4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

• время приемки и место, где она должна происходить;
• лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
• перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
• перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

• право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
• право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

• интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
• договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
• цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования — образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Договор поставки и монтажа оборудования

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Договор на поставку и монтаж оборудования

На поставку и монтаж оборудования

г. Тюмень «___» ______ 2011 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и межрегионгаз Север», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Доверенности № 05/2297 от 01.01.2001 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке Заказчику оборудования в соответствии со спецификацией, его доставке и монтажу, а Заказчик принимает на себя обязанности оплатить и принять поставляемое оборудование и работы.

1.2. Спецификация на поставляемое оборудование приведена в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость оборудования и работ по настоящему договору составляет ________________ (_______________________________), в том числе НДС – 18 %.

2.2. Заказчик производит оплату оборудования и работ по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

2.3. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения счета. После поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу в соответствии с условиями Договора, Заказчику предоставляется счет-фактура и Акт сдачи-приемки работ.

2.4. Датой выполнения Заказчиком обязательств по перечислению денежных средств, в соответствии п. 2.3 настоящего Договора, считается дата поступления средств на расчетный счет Поставщика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Оборудование по Спецификации (п. 1.2. Договора) должно быть поставлено и установлено Заказчику в течение ____________ (_____________) дней с момента перечисления оплаты по Договору, в соответствии с п. 2.3. Договора.

3.2. Поставка оборудования осуществляется путем установки (передачи) Заказчику по адресу: (административное здание межрегионгаз Север»).

3.3. Приемка оборудования производится представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика по товарной накладной, которая подписывается Заказчиком в момент передачи оборудования. В случае обнаружения недостатков составляется акт, который подписывается сторонами.

3.4. Монтажные работы сдаются Заказчику по акту сдачи-приемки работ, который подписывается полномочными представителями сторон. В случае наличия мотивированных замечаний, Заказчик предоставляет Поставщику в течение одного рабочего дня мотивированный отказ от приемки работ и проект двустороннего акта об устранении недостатков. Акт об устранении недостатков согласовывается и подписывается сторонами. После устранения замечаний, указанных в акте, Заказчик обязан принять работы и подписать акт сдачи-приемки.

3.5. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки работ.

3.6. Оборудование поставляется с документацией по его эксплуатации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При несвоевременной поставке оборудования Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного оборудования за каждый день просрочки.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок обслуживания – ____________ года. Гарантийные обязательства действуют при соблюдении правил эксплуатации, описанных в документации по эксплуатации.

5.2. Гарантия дает Заказчику право не оплачивать ремонт, детали и узлы, признанные неисправными и заменяемые сервисной службой Поставщика.

5.3. Поставщик не несет гарантийных обязательств, а Заказчик не вправе требовать их выполнения в случаях:

— монтажа, ремонта и сервиса оборудования, а так же замены отдельных блоков самим Заказчиком или третьими лицами, не уполномоченными Поставщиком;

— неправильной эксплуатации оборудования;

— переделки, демонтажа и переноса оборудования и отдельных блоков на новое место.

6. ФОРС – МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия, пожары, войны, военные операции любого характера, блокады, решения органов государственной власти и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если они докажут что невыполнение было связано с независящими от них причинами возникшим после подписания Договора, и что Стороны не могли избежать или устранить эти причины или их последствия.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств отодвигаются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую Сторону в течение 3 календарных дней.

7.1 Все спорные вопросы, возникающие при выполнении Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

7.2 Если согласие не достигнуто, то споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по Договору оформляются в письменной форме и заверяются Сторонами.

9.2. Договор отпечатан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Причем все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Обновление: 6 февраля 2018 г.

Образец договора на монтаж оборудования

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

• какое оборудование подлежит монтажу;
• где именно оно устанавливается;
• конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

• фундаментов;
• опорных конструкций;
• помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

• соответствие оборудования проектам;
• комплектность узлов и агрегатов;
• технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
• наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

• наименования и номера оборудования,
• его количество и функционал;
• технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
• информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Скачать образец договора на монтаж оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования

Образцы документов

Популярное

Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ

Расторжение договора купли-продажи

Дополнение к апелляционной жалобе

Нарушение трудового договора

Скачать образец договора поставки и монтажа оборудования:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Статья написана по материалам сайтов: rusjurist.ru, dbsd.ru, pandia.ru, glavkniga.ru, pravodoc.com.

»