Исковое заявление о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков оплаты покупателем

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

Количество недопоставленного товара составило _______________ на сумму _____ руб. Фактически обязанность поставить товар полностью была исполнена ответчиком __»___________ ____ г., что подтверждается товарной накладной от «__»___________ ____ г. N _____.

В соответствии со ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

За нарушение срока поставки товара согласно п. _____ договора поставки N _____ от «__»___________ ____ г. ответчик обязан уплатить пеню за просрочку исполнения обязательств по поставке в размере _____ (__________) рублей за период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г., что подтверждается расчетами _________________________.

Истец направлял письменную претензию N _____ от «__»___________ ____ г., содержащую требование об уплате пени в сумме _____ руб. за нарушение срока поставки товара, которая была получена ответчиком «__»___________ ____ г., что подтверждается _________________________. Ответчик оставил претензию без удовлетворения (ответа) по следующим мотивам: _________________________, что подтверждается _________________________.

В связи с вышеизложенным в соответствии со ст. ст. 330, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара в пользу истца пеню в сумме _____ руб.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную государственную пошлину в размере _____ руб.

3. Возместить судебные издержки истца на представление его интересов в суде в размере _____ руб.

1. Копия договора поставки N _____ от «__»___________ ____ г.

2. Копия платежного поручения N _____ от «__»___________ ____ г., подтверждающего оплату товара.

3. Копии документов, подтверждающих передачу товара (товарных накладных, акта приемки-передачи товаров).

4. Копия письменной претензии N _____ от «__»___________ ____ г.

5. Копия ответа на претензию от «__»___________ ____ г. N _____.

6. Расчет цены иска.

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.

10. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска.

11. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) серия _____ N __________ от «__»___________ ____ г.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

14. Копии определения арбитражного суда от «__»___________ ____ г. N _____ об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска (если имеется).

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно пп. 1 п. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о взыскании неустойки (пени) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании неустойки (пени) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда

Дата начала работ по Договору — «___»_________ ____ г.

Дата окончания работ по Договору — «___»_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

Истец создал ответчику необходимые условия для выполнения работ, а именно: __________________________.

Истец произвел оплату по Договору в полном объеме, что подтверждается _________________________.

Это интересно:  Исковое заявление по защите прав потребителя на возврат денежных средств: порядок составления и образец документа

Ответчик нарушил конечный срок выполнения строительных работ на _____ (_________) дней, что подтверждается актом выполненных работ от «___»__________ ____ г. N ______.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом ____ Договора предусмотрена выплата неустойки (пени) в размере _____% за каждый день просрочки окончания работ.

взыскать с ответчика в пользу истца неустойку (пени) в сумме _____ (__________) рублей.

1. Копия Договора строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ______.

2. Документ, подтверждающий просрочку окончания работ (акт выполненных работ от «___»__________ ____ г. N ______).

3. Копия платежного поручения от «___»__________ ____ г. N ______ (доказательство оплаты работ).

4. Расчет исковых требований (расчет суммы неустойки (пени)).

5. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N ______.

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ______ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N ______.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых 3 .

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

1 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

2 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

3 Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Исковое заявление
о защите прав потребителя

«……» …………………. 20….. г. я обратилась в ……………………………………….
(наименование организации)

с намерением приобрести …………………………………………. (далее по тексту Товар).
(наименование товара, изделия)

Так как необходимого мне Товара в наличии на момент моего обращения не оказалось, то мне было предложено заключить договор купли-продажи товара по образцам. Между мною и Ответчиком был заключен договор № ……. от «……» …………………. 20….. г.

В соответствии с условиями договора срок доставки и передачи мне Товара не позднее «……» …………………. 20….. г.
Стоимость Товара:

«……» …………………. 20….. г. мной была внесена предоплата за Товар в сумме

что подтверждается ……………………. ….………………………………………………………
(подтверждающие документы)

Оставшуюся сумму я должна была оплатить при получении уведомления о поступлении Товара.

«……» …………………. 20….. г. по телефону я была уведомлена Ответчиком о поступлении Товара и «……» …………………. 20….. г. я оплатила остаток стоимости Товара

что подтверждается ……………………. …….……………………………………………………
(подтверждающие документы)

Таким образом, я все свои обязательства по договору выполнила надлежащим образом.

В нарушение сроков передачи (поставки), Товар был доставлен работниками Ответчика по указанному мной адресу «……» …………………. 20….. г.
Ответчик нарушил срок передачи предварительно оплаченного мной Товара, т.е. нарушил мои права как потребителя. Просрочка передачи (поставки) Товара по вине Ответчика составляет ……… дней.

Это интересно:  Как подать на алименты, если муж не работает официально: оформление заявления и порядок уплаты бывшим супругом средств на содержание ребенка

«……» …………………. 20….. г. я обратилась к Ответчику с письменной претензией об уплате мне неустойки за нарушение сроков доставки Товара, установленных договором. На день обращения в суд мое требование Ответчиком не удовлетворено.

Согласно п. 1 ст. 23.1 Закона РФ «О защиты прав потребителей», договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

Согласно п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав.

Виновными действиями Ответчика мне причинен моральный вред ……………………

…………………………………………………………………………………………………….
(подробное описание степени физических и нравственных страданий)

Согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать от продавца или исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением его прав.

К убыткам в моем случае относятся расходы по обращению за юридической помощью,

что подтверждается …………………………………………. ……………………………………
(подтверждающие документы)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.13, 15, 17, 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»,

Взыскать с ответчика в мою пользу:

  1. Неустойку за нарушение сроков доставки Товара в размере ……………………………………………..……………………….………(……. …….) рублей.
  2. Возмещение убытков, связанных с моим обращением за юридической помощью ……………………………………………..……………………….………(……. …….) рублей.
  3. Взыскать с ответчика неустойку за просрочку удовлетворения моего законного требования в размере …………………………………………………………………… рублей.
  4. Взыскать с ответчика в компенсацию морального вреда в размере ……………………………………………..……………………….………(……. …….) рублей.
  1. Копия искового заявления.
  2. Договор купли-продажи № ……… от «…..» ……………….. 20….г.
  3. Кассовый чек о предоплате от «…..» ……………….. 20….г.
  4. Кассовый чек от «…..» ……………….. 20….г.
  5. Копия претензии от «…..» ……………….. 20….г.
  6. Кассовый чек ……………………………………………… от «…..» ……………….. 20….г.
    (наименование юридической организации)
  7. Квитанция ……………….………………………………… от «…..» ……………….. 20….г.
  8. Расчет неустойки.

Расчет неустойки
(приложение к исковому заявлению)

Дата поставки предварительно оплаченного товара по договору «…..» …………….. 20….г.

Дата фактической поставки товара по договору «…..» …………….. 20….г.

Просрочка передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавцом составила …………..…… дней (с «…..» …………….. 20….г. по «…..» …………….. 20….г.)

0,5 % от суммы предварительной оплаты товара (…………………. ……. руб.) составляет

Сумма неустойки составляет

Помогите другим людям найти этот образец искового заявления о взыскании неустойки за нарушение срока передачи товара.
Поделитесь им в социальных сетях.

Исковое о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

Автор документа

В Арбитражный суд ______________

(наименование, адрес, номер телефона, факса)

(наименование, адрес, номер телефона, факса)

Цена иска: ______________________

Государственная пошлина: ________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

В соответствии с Договором поставки N _________________ от «___»_____________ ______ г. ответчик должен был поставить до «___»_____________ ______ г. истцу ________________________________________________ в количестве __________

на сумму ______ (___________________) руб.

Оплата поставляемого товара истцом произведена полностью.

По состоянию на «___»_______ ____ г. (дата окончания срока поставки) ответчиком был поставлен товар в количестве _____ на сумму _________ руб.

Количество недопоставленного товара составило _________ на сумму ________ руб. Фактически обязанность поставить товар полностью была исполнена ответчиком «___»______ ____ г.

За нарушение срока поставки товара, согласно п. ___ указанного Договора поставки, ответчик обязан уплатить пеню в процентном отношении к сумме недопоставленного товара за каждый день просрочки.

Предъявленную нами претензию N ____ от «___»_______ ____ г. об уплате пени в сумме _________ руб. за нарушение срока поставки товара ответчик оставил без удовлетворения (ответа) по следующим мотивам: _________.

В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст.ст. 330, 521 ГК РФ, ст.ст. 27, 110, 125, 126 АПК РФ,

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара пеню в сумме ___________ руб., а также ___________ руб. расходов по уплате госпошлины.

  1. Копия договора поставки.
  2. Копии доказательств произведенной оплаты товара.
  3. Копии актов приема-передачи товара.
  4. Копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.
  5. Копия ответа на претензию.
  6. Расчет цены иска.
  7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
  8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
  9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска.
  10. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

«___»_________ ____ г.

Руководитель (представитель) _____________________ ____________________________

* Согласно статье 521 ГК РФ, установленная договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Образец Искового заявления о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара, как написать +пример

Пояснительная записка к Иску о взыскании неустойки

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник должен заплатить кредитору если он не выполнил или выполнил ненадлежащим способом обязательства, в частности просрочки исполнения.

Это интересно:  Заявление об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка

Неустойка – это самый распространенный способ защиты от неисполнения договора.

Когда взыскивается неустойка в арбитражном суде, то следует знать, что закон предписывает действительность соглашения о неустойке действительности основного договора.

Есть различные правовые основания на основании которых могут возникать неустойки. Таких правовых оснований два. Первое основание — это закон, второе — договорное соглашение сторон, то есть договор. На основании этого выделяют законную и договорную неустойку.

Рассмотрим законную неустойку. Это обязательство, которое еще не возникло. Законная неустойка — это мера ответственности, которая установлена законом за плохое исполнение или неисполнение конкретного обязательства в денежном выражении. А также право на взыскание которой наступает вне зависимости от воли контрагентов.

Размер законной неустойки может быть увеличен. В случаях, когда стороны поменяли размер законной неустойки, то данная неустойка будет считаться договорной. Неустойка считается договорной, так как новый размер или порядок ее исчисления, построены на взаимном соглашении сторон.

Договорная неустойка может быть установлена почти за любое нарушение обязательств. Стороны договорной неустойки сами могут выбрать ее размер, порядок исчисления, соотношение с убытками и прочие условия применения. При установлении неустойки нужно учитывать только требования ГК и кроме того возможность обеспечения неустойкой исполнения некоторых видов обязательств.

При помощи договорной неустойки учитываются интересы сторон и особенности отдельно взятого обязательственного правоотношения наиболее полно. В соответствии с Гражданским кодексом РФ требование об уплате неустойки возможно предъявлять даже в случае не понесения убытков.

Также возможно на основании закона или договора взыскивать штрафную, когда кредитор получает имущественное предоставление, превышающее его убытки на сумму неустойки.

ГК РФ даёт суду право уменьшить неустойку в тех случаях, когда она явно не сопоставима с последствиями нарушения обязательства. Итак, для взыскания неустойки в первую очередь нужно подтвердить, что подобный размер соразмерен последствиям злоупотребления со стороны должника-ответчика.

Адвокаты, которые профессионально работают в сфере предоставления своих услуг, не советуют подходить к вопросу обращения в суд с просьбами о выплате неустойки спонтанно, и предварительно не обдумав каждый свой шаг. Учитывая, что у суда есть право права самостоятельно решать за сторон, обративших в суд, какой размер неустойки положен кредитору, претендующий на неустойку человек может фактически ее потерять. Так что определенная в договоре неустойка совершенно не гарантирует должное исполнение обязательства сторонами и вполне возможно будет занижена по решению суда. Это следует понимать каждому, кто имеет договорные отношения с контрагентами по договору, кто не исключает возможности нарушения договора другой стороной, а также подачи иска в суд после нарушения договора. Неустойка не помогает уберечься от недобросовестного исполнения договора. И чтобы добиться ее присуждения и взыскания с виновной стороны, порой весьма и весьма проблематично.

Далее мы рассмотрим пример иска о взыскании неустойки.

Образец Искового заявления о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара, пример

В Арбитражный суд Пермского края

Истец: ИП Степина Елена Анатольевна

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сода»,

Ул.Содовая, дом 1, город Березники

Исковое заявление о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

Оплата поставляемого товара истцом произведена полностью.

За нарушение срока поставки товара, согласно п. 3.1 указанного Договора поставки, ответчик обязан уплатить пеню в процентном отношении к сумме недопоставленного товара за каждый день просрочки.

Предъявленную нами претензию N 233от «28»февраля 2011г. об уплате пени в сумме 30000руб. за нарушение срока поставки товара ответчик оставил без удовлетворения (ответа).

В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст.ст. 330, 521 ГК РФ, ст.ст. 27, 110, 125, 126 АПК РФ,

  1. Копия договора поставки.
  2. Копии доказательств произведенной оплаты товара.
  3. Копии актов приема-передачи товара.
  4. Копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.
  5. Копия ответа на претензию.
  6. Расчет цены иска.
  7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
  8. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска.
  9. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

«04»апреля 2011 г.

ИП Степина Елена Анатольевна

Согласно статье 521 ГК РФ, установленная договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Статья написана по материалам сайтов: obrazec.org, com-papers.info, alfa-form.ru, dogovor-urist.ru, arbir.ru.

»


Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector